Выберите дату:

Сентябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 

В Волгограде с треста “Дорожно-мостового строительства” взыщут более 157 тысяч рублей за нарушение сроков выполнения работ
В Волгограде с треста “Дорожно-мостового строительства” взыщут  более 157 тысяч рублей за нарушение сроков выполнения работ
Фото:

Волга-КаспийДвенадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного Суда Волгоградской области по исковому заявлению Муниципального учреждения коммунально-дорожного строительства, ремонта и содержания к Муниципальному унитарному предприятию трест “Дорожно-мостового строительства” о взыскании неустойки в сумме 157 076 рублей.
Как сообщили ИА «Волга-Каспий» в пресс-службе Арбитражного Суда Волгоградской области, в октябре 2011 года истец (муниципальный заказчик) и ответчик (подрядчик) заключили муниципальный контракт. Согласно его условиям, трест “Дорожно-мостового строительства” обязался выполнить работы по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов по улице 8-ой Воздушной армии 11, 15 в Дзержинском районе Волгограда, а истец – принять и оплатить работу. Однако в связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ по заключенному контракту муниципальный заказчик обратился в арбитражный суд с иском о взыскании неустойки на общую сумму 157 076, 03 рублей.
В ходе рассмотрения спора данный факт нашел свое подтверждение. Несмотря на установленный срок до 20 декабря 2011 года МУП трест «Дорожно-мостового строительства» свои обязательства не выполнил. К тому же ответчик не только этого не оспорил, но и не опроверг представленных истцом расчеты. А его довод о несоразмерности неустойки суд не принял во внимание, так как в соответствии со ст. 309 Гражданского кодекса РФ ответчик, взяв на себя определенные обязательства по заключенному контракту, должен был принять все необходимые меры в части своевременного исполнения всех необходимых работ. Решение вступило в законную силу.


Оценить материал

Читать volga-kaspiy.ru в